1.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werken, leveringen en diensten (hierna: ‘de Opdracht’) vanwege MOLS CONTRACTORS NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 580, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0405.791.778 (hierna: “MOLS CONTRACTORS”). Deze voorwaarden prevaleren boven enige andere voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen MOLS CONTRACTORS en de Klant.
2.1 De offerte bevat alle relevante details van de Opdracht, waaronder maar niet beperkt tot de beschrijving van de uit te voeren werken, de indicatieve uitvoeringstermijnen, de plaats van uitvoering als ook de prijs. De offerte is geldig tot 1 maand na de offertedatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
2.2 De Opdracht is slechts aanvaard na schriftelijke bevestiging van de opdracht vanwege MOLS CONTRACTORS.
2.3 Alleen de werken die expliciet werden vermeld in de offerte zijn inbegrepen in de Opdracht. Eventuele meerwerken worden aangerekend volgens de bepalingen in artikel 5.
2.4 De communicatie tussen de Opdrachtgever en MOLS CONTRACTORS aangaande de Opdracht zal in hoofdorde verlopen via e-mail.
3.1 De aannemingsprijs wordt in de offerte gebaseerd op de prijzen die gelden op het moment van contractsluiting, tenzij expliciet anders overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, heffingen of andere kosten tenzij anders vermeld.
3.2 Evenwel kunnen er significante schommelingen in de prijzen van grondstoffen, materialen, producten en lonen optreden. Indien deze situatie zich zou voordoen en de prijzen met 10% of meer zouden stijgen sinds datum overeenkomst, wordt er een prijsherziening doorgevoerd. In voorkomend geval worden de reële prijsstijgingen doorgerekend. Huidige herziening zal uitwerking hebben ten belope van maximum 80% van de totale aannemingsprijs.
3.3 Enkel wanneer dit uitdrukkelijk werd overeengekomen, wordt de aannemingsprijs voor de Opdracht volledig in regie aangerekend. De uiteindelijke aannemingsprijs bestaat dan uit de kost voor de gebruikte materialen, producten en goederen – vermeerderd met de kost voor de werken aan het uurtarief vermeld in de offerte.
3.4 In geval van werken in regie wordt het verschuldigde voorschot nader bepaald in de offerte.
4.1 Dit contract treedt in werking op datum van schriftelijke bevestiging van de Opdracht door MOLS CONTRACTORS en blijft van kracht tot de voltooiing van de in dit contract beschreven Opdracht.
4.2 De aanvangsdatum van de uitvoeringstermijn wordt in onderling overleg bepaald. Bij wijziging van de planning, hetzij door wijzigingen in de Opdracht, hetzij door overmacht zullen partijen in overleg treden om de planning aan te passen.
4.3 De uitvoeringstermijnen zijn in elk geval steeds indicatief en houden een middelenverbintenis in. Vertragingen veroorzaakt buiten de wil van MOLS CONTRACTORS kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen ten laste van MOLS CONTRACTORS.
5.1 Alleen de werken die expliciet vermeld werden in de offerte, zijn inbegrepen in de Opdracht. Enige aanvullende of gewijzigde werkzaamheden die niet in de oorspronkelijke Opdracht zijn opgenomen, maar die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de werkzaamheden zoals overeengekomen tussen de Opdrachtgever en MOLS CONTRACTORS worden eerstdaags ter kennis gebracht van de Opdrachtgever en in regie afgerekend, behoudens andersluidend akkoord.
5.2 Wijzigingen aan de Opdracht, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van onvoorziene omstandigheden, moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen de Opdrachtgever en MOLS CONTRACTORS.
5.3 Overig meerwerk wordt alleen uitgevoerd na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever het meerwerk goedkeurt, worden de kosten en eventuele aanpassingen aan de uitvoeringstermijnen als een aanvulling op het oorspronkelijke contract beschouwd. De kosten verbonden aan wijzigingen en meerwerk zullen afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Behoudens in de gevallen waar er een afzonderlijke offerte werd voorzien, worden meerwerken aangerekend in regie en dit aan de uurtarieven die werden vermeld in de oorspronkelijke offerte.
6.1 Facturen dienen te worden voldaan binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.
6.2 In voorkomend geval dient protest aangaande de facturen geuit te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Dit protest kan MOLS CONTRACTORS enkel rechtsgeldig bereiken via aangetekend schrijven.
6.3 In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling vanwege een Opdrachtgever-onderneming, is zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% per jaar. Deze interest wordt pro rata aangerekend aan 1% per begonnen maand achterstal. Daarenboven is een forfaitaire vergoeding t.b.v. €40,00 verschuldigd, voor de eigen invorderingskosten. Dit alles onverminderd het recht van MOLS CONTRACTORS om de werkelijk geleden schade vergoed te zien.
6.4 Voor zover de Opdrachtgever een consument is, gelden in afwijking van het vorig lid, volgende forfaitaire vergoedingen, die verschuldigd zijn 14 dagen na de eerste aanmaning:
6.5 MOLS CONTRACTORS heeft het recht om bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur haar diensten op te schorten tot het moment van integrale betaling, zonder dat dit enig recht op vergoeding doet ontstaan.
7.1 De geleverde materialen, zelfs indien verwerkt, blijven eigendom van MOLS CONTRACTORS tot de volledige betaling van de prijs, inbegrepen de hoofdsom, interesten en kosten. Bij laattijdige of niet-betaling kan MOLS CONTRACTORS de geleverde goederen op elk moment terugnemen en kan hij de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijk beroep op de rechter ontbinden per aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen volgend op de vervaldag van betaling.
8.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe MOLS CONTRACTORS steeds vlotte toegang te verschaffen tot plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd en ervoor te zorgen dat de werken in optimale werfomstandigheden kunnen worden uitgevoerd.
8.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen en conformverklaringen volgens de geldende wetgeving.
8.3 Bij de uitvoering van werken in regie is de Opdrachtgever verplicht dagelijks, ter plaatse, de door MOLS CONTRACTORS genoteerde hoeveelheden te controleren.
8.4 De Opdrachtgever draagt de integrale verantwoordelijkheid voor richtlijnen en werkmethodes welke hijzelf of zijn afgevaardigden MOLS CONTRACTORS zouden opleggen.
9.1 MOLS CONTRACTORS behoudt, in voorkomend geval, de auteursrechten en de volledige intellectuele eigendom van de plannen, studies, schetsen, tekeningen, voorontwerpen. Deze plannen en overige documenten mogen in geen geval worden gereproduceerd of meegedeeld aan derden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder onze schriftelijke toestemming. Bij een inbreuk hierop vanwege de Opdrachtgever zal een bedrag van 10% van de aannemingsprijs verschuldigd zijn aan MOLS CONTRACTORS. Dit onverminderd het recht van MOLS CONTRACTORS om de werkelijk geleden schade vergoed te zien.
10.1 In het geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke buiten de redelijke controle van de partijen liggende omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhindert, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, extreme weersomstandigheden, oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, stakingen, brand, explosies, technologische rampen en pandemieën, zal de getroffen partij hiervan onmiddellijk melding maken aan de andere partij. De uitvoering van de betreffende verplichtingen wordt opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie zonder dat één van de partijen aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
Beide partijen zullen alles in het werk stellen om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.2 In het geval er zich na het sluiten van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die een fundamentele wijziging van de economische of technische voorwaarden veroorzaken, waardoor de nakoming van de verplichtingen voor een van de partijen buitensporig bezwarend wordt, verbinden de partijen zich ertoe in goed vertrouwen te onderhandelen over een redelijke aanpassing van de overeenkomst om het evenwicht te herstellen.
11.1 MOLS CONTRACTORS is uitsluitend aansprakelijk, zowel contractueel als buitencontractueel, voor directe schade veroorzaakt door haar bedrog, opzettelijke of zware fout, of van haar hulppersonen.
11.2 De maximale aansprakelijkheid van MOLS CONTRACTORS, ook in geval van zware fout, is gelijk aan de totale overeengekomen aannemingsprijs. Deze aansprakelijkheid kan echter nooit meer bedragen dan €100.000,00. In geen geval kan de MOLS CONTRACTORS aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen, gemiste potentiële financiële of commerciële opportuniteiten, boetes, verlies van klanten en imagoschade, ook niet ingeval van een zware fout.
11.3 Het herstel van schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis door MOLS CONTRACTORS of haar hulppersonen, onderworpen aan huidige voorwaarden, zal exclusief beheerst worden door de regels van het contractenrecht, zelfs wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt.
11.4 Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, dan worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van die bedragen die van toepassing zijn op de betrokken overeenkomst.
11.5 Elke fout van of vordering tot schadevergoeding gericht aan MOLS CONTRACTORS moet op straffe van verval binnen 1 jaar na de fout of het schadeverwekkend feit in voldoende detail gemotiveerd en aangetekend aan MOLS CONTRACTORS gemeld worden.
11.6 Bovenvermelde beperkingen gelden niet in geval (i) de fout het leven of de fysieke integriteit van de persoon aantast, (ii) de aansprakelijkheid het gevolg is van een opzettelijke fout.
11.7 In het geval dat enige bepaling in huidig artikel door een bevoegde recht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling als nietig worden beschouwd zonder de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dit artikel te beïnvloeden. Partijen verbinden zich ertoe om in dergelijk geval te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling die, voor zover mogelijk, het oorspronkelijke doel en de commerciële bedoeling van de nietige bepaling benadert.
11.8 De klant, onderaannemer of leverancier gaat akkoord dat deze zich niet kan beroepen op de buitencontractuele aansprakelijkheid van onze bestuurders m.b.t. de uitvoering van het contract behoudens in geval van hun opzettelijke fout of wanneer die fout het leven of de fysieke integriteit van een persoon aantast
12.1 In het kader van alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de onderhavige overeenkomst, inclusief geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of andere aspecten ervan, komen de partijen overeen dat uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zal zijn.
12.2 Verder stemmen de partijen er hierbij onherroepelijk mee in dat de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout exclusieve bevoegdheid zullen hebben om kennis te nemen van dergelijke geschillen.
13.1 Wijzigingen. De Opdrachtgever erkent dat MOLS CONTRACTORS het recht heeft om onderhavige aankoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen worden effectief 30 kalenderdagen na het moment waarop MOLS CONTRACTORS de Opdrachtgever hierover schriftelijk heeft geïnformeerd, tenzij de Opdrachtgever binnen deze periode schriftelijk bezwaar tegen de gewijzigde voorwaarden kenbaar maakt. Bij bezwaar hebben beide partijen het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Wijzigingen zijn niet van toepassing op contracten die al afgesloten zijn voor de datum van de wijziging. De meest recente versie van de aankoopvoorwaarden is altijd beschikbaar op de website van MOLS CONTRACTORS.
13.2 Geheel van de overeenkomst. Deze algemene aankoopvoorwaarden vormen samen met de offerte het volledige akkoord met betrekking tot het voorwerp ervan en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken.
13.3 Nietigheid. Indien een bepaling van deze algemene aankoopvoorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De partijen verbinden zich ertoe de nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijke doel en de economische impact zo dicht mogelijk benadert.
Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoon, cv) worden door Mols Contractors nv verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.
Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.
Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@nvmols.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).
Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.
De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Mols Contractors nv met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Mols Contractors nv kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.
Mols Contractors nv is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.
Mols Contractors nv is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.
Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Mols Contractors nv. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.
Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Mols Contractors nv. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu